PRE-LAUNCH STAGE / COMING SOON
Higan Studio befindet sich in der Gründungs- und Entwicklungsphase. Aktuell sind keine Verkäufe oder Vertragsabschlüsse möglich. Diese Bedingungen dienen als Vorschau für unseren baldigen offiziellen Start.
Werkvertrag zur Website-Erstellung
Mustervertrag herunterladen (PDF)Fokus: Dieser Vertrag sichert den Projektablauf und das Meilenstein-Zahlungsmodell. Er definiert klare Mitwirkungspflichten und Abnahmeregeln.
§ 1 Vertragsgegenstand
Der Auftragnehmer (Levi Zimmermann, Higan Studio) verpflichtet sich zur Konzeption, Gestaltung und Programmierung einer Website für den Auftraggeber gemäß dem jeweiligen individuellen Angebot.
§ 2 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber stellt alle für die Umsetzung erforderlichen Inhalte (Texte, Bilder, Logos) zeitnah und in digitaler Form zur Verfügung. Verzögerungen, die durch fehlende Mitwirkung des Auftraggebers entstehen, verlängern die vereinbarten Lieferfristen entsprechend.
§ 3 Vergütung und Zahlungsbedingungen (Meilenstein-Modell)
Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet. Zur beidseitigen Absicherung erfolgt die Zahlung nach einem verbindlichen Meilenstein-Modell:
- 1. Meilenstein (30 % Anzahlung): Fällig sofort nach Vertragsabschluss. Der Projektstart erfolgt nach Zahlungseingang.
- 2. Meilenstein (40 % Zwischenzahlung): Fällig nach Präsentation und Freigabe des grundlegenden Webdesigns durch den Auftraggeber.
- 3. Meilenstein (30 % Schlusszahlung): Fällig nach technischer Fertigstellung und Endabnahme, zwingend jedoch vor dem finalen Live-Gang (Deployment) der Website.
§ 4 Abnahme
Nach Fertigstellung stellt der Auftragnehmer die Website auf einer Testumgebung zur Prüfung bereit. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Website innerhalb von 7 Werktagen zu prüfen und freizugeben. Kleinere Anpassungswünsche (max. 2 Korrekturschleifen) sind im Paketpreis inbegriffen. Danach gilt das Werk als abgenommen.
§ 5 LLM-Sichtbarkeit und SEO
Der Auftragnehmer setzt moderne Technologien (z. B. Schema.org, sauberes HTML) ein, um die maschinelle Lesbarkeit für Suchmaschinen und KI-Modelle (LLMs) zu optimieren.
Der Auftragnehmer schuldet jedoch keinen bestimmten Erfolg (wie z. B. Platz 1 in Suchergebnissen oder eine garantierte Erwähnung durch KI-Modelle wie ChatGPT), da diese Algorithmen außerhalb seines Einflussbereichs liegen.